010-8639-3036、400-150-9288
老百姓放心的法律服务平台 Legal Service Platform for Ordinary People

温州市瓯海区人民政府关于印发瓯海区多层住宅屋顶平改坡工作实施细则的通知

日期: 2019-05-30
浏览次数: 161

各功能区管委会,各街道办事处、泽雅镇人民政府,区政府直属各单位,市派驻瓯海各工作单位:

《瓯海区多层住宅屋顶平改坡工作实施细则》已经区政府研究同意,现印发给你们,请结合实际,抓好贯彻落实。

温州市瓯海区人民政府

2013311

瓯海区多层住宅屋顶平改坡工作实施细则

为解决市区老住宅楼平顶屋面渗漏和隔热差的问题,合理利用坡顶空间,改善居民居住条件和城市环境,推动城市建筑立面和屋顶的规范化,美化城市空间,巩固城市拆违成果,根据《温州市区老住宅楼平改坡工程建设指导意见》精神,将平改坡工作纳入长效管理,进一步完善工作机制,明确职责,特制订本实施细则。

一、总体要求

实施多层住宅屋顶“平改坡工程”(以下简称平改坡)要在不影响相邻建筑日照,符合结构、抗震、规划、消防等条件下,将已按规划成片建设的多层住宅楼(城中村和村民自建房除外)的平顶屋面改造为坡屋顶,同时对该幢住宅楼外立面进行修整,切实改善老住宅楼性能和美化建筑物外观。

二、职责分工

(一)各街道(镇)具体负责辖区内平改坡的组织实施和协调工作,编制本辖区年度平改坡工作计划并报区住建局备案,全面负责本区内平改坡工程设计方案确定,落实工程质量监管,并对现场文明安全施工进行管理,及时向区住建局通报该项工作的完成情况。

(二)区住建局负责指导和协调本区的平改坡工作,按实际需要编制本区年度平改坡计划,对平改坡工程施工进度、安全、质量等方面实施监督,及时对各街道(镇)平改坡工程完成情况进行汇总,并上报区政府。

(三)规划瓯海分局、区城管与执法局、瓯海消防大队等单位配合做好屋面整治相关工作。

(四)区审管办配合各街道(镇)组织该项目的设计方案和施工图会审工作。

三、组织实施

(一)选点原则

1.原则上以城市道路沿线多层住宅为主要改造对象;

2.房屋与周边建筑物、景观不相协调,要求成片、成块、成线改造;

3.道路拓宽后,外露的标准房陈旧、平屋面漏水严重,对周边环境影响较大;

4.建成时间一般在1985年至2000年的具有合法产权,且加坡后房屋总高度在24米以下的住宅楼。

(二)改造模式

平改坡工程分为业主出资改造和政府资助改造两种模式。

1.业主出资改造。对平改坡后顶层空间可加以利用的,按照“谁受益,谁出资”的原则,由空间利用受益人(顶层业主)出资,受益人除支付屋顶改造的有关费用外,还应支付该幢住宅楼外墙立面修补、涂料出新、有关外墙管线更新,作为受益业主为非受益业主所做的公益性贡献。改造资金由业主委员会或社区居民委员会进行监督管理。该款项应专款专用,不得挪作他用。受益业主只享受可利用空间的使用权,不计入产权,今后如遇征收须无条件拆除,征收单位可按建安成本价适当进行折价补偿,不计入安置面积。

行政企事业单位自有住宅,其平改坡整治经费由产权单位负责出资改造。

2.政府资助改造。对平改坡后顶层空间无法利用的,可由政府资助改造。该项目坡顶空间属房屋的公用部分,任何人不得圈占使用。对擅自使用,影响房屋消防安全的,由相关职能部门负责监督管理。

(三)项目申报办理和实施

1.申请。平改坡工程须由该幢住宅楼顶层各业主达成共同实施意向,并作为实施意向人,将申请意向提交业主委员会或社区居委会签署意见后,向属地街道(镇)提出申请。各街道(镇)结合本辖区的实际情况进行初步审查,同时报区住建局备案。

2.受理。各街道(镇)对涉及改造的住宅楼,会同区住建、规划、城管与执法、消防等单位进行现场查勘,对项目的可行性进行论证。论证通过后,由意向人征得该幢顶层全体业主书面同意的前提下,还需征得其余三分之二以上业主书面同意意见;对由原产权单位管理的房屋还需征求原产权单位的同意意见。同时,各街道(镇)在该住宅楼及周边建筑物醒目位置张贴公告,并在瓯海区政府网站上予以公示,在公告之日起10日内,业主或原产权单位及相关利益者无合理反对意见的,各街道(镇)方可受理该项目的申请,并列入工作计划同时报区住建局备案。

3.设计。项目实施意向人或各街道(镇)要做好平改坡工程的委托设计工作,工程设计原则上应由该项目的原设计单位或具有相应资质的设计单位设计方案和施工图。设计改造方案应遵守以下平改坡设计要求执行。

1)根据建筑物不同的使用性质、不同位置,对景观的影响程度,不同的建筑体量,采取不同的加坡方式。

2)建筑物的建筑檐口高度不能抬高,加坡的层高不得超过2.6米。

3)坡顶分为两坡、四坡及坡顶等形式,应根据实际情况,结合建筑体量、建筑平面形状加以选用。坡度、色彩、材料必须同整个周边环境统一,且同建筑物立面相协调,应进行整体设计。

4)加坡后建筑物必须确保与相邻建筑的日照间距符合建筑技术规范规定。

5)对于屋面上有空调机、冷却塔等机器设备的屋面,应首先结合坡顶整体设计,对设备应采用阁楼、小坡顶等方式加以遮挡,尺度应同建筑整体协调。

6)屋面整治应与取消屋顶水箱相结合。对一时不能取消屋顶水箱的,加坡后必须考虑原有水管维修保养、冲洗水箱操作安全和方便。条件许可情况下,可逐步取消屋顶水箱。

7)平改坡工程应积极推广新技术、新工艺、新材料、新产品,采用结构性能稳固、材质较轻的材料,以经济、美观、实用、安全为前提,提高质量,节约投资,减轻房屋荷载。

8)加坡必须符合规划、消防、建筑结构技术和抗震性能等规范要求,符合社区有关管理需要。

9)加坡应统一设计施工,不得擅自加坡,以确保整体性及协调性。

4.会审。各街道(镇)在充分征求该项目业主或原产权单位意见后,会同区审管办共同组织住建、规划、城管与执法、消防等部门对平改坡工程设计方案和施工图进行会审,并出具会审纪要,会审通过后由实施意向人确定三级以上资质的施工单位落实工程的具体实施。

5.管理。为确保工程质量和安全,凡列入区平改坡计划的工程,各街道(镇)作为组织实施和协调单位,根据项目设计方案和施工图会审纪要,各街道(镇)与实施意向人正式签订平改坡工程质量安全协议书,负责督促实施意向人向区住建局办理相关质量安全监督登记手续,对辖区内平改坡工程质量、安全及文明施工等方面实施检查监管。每月定期向区住建局通报施工进度月报及下个月的施工计划。区住建局在各街道(镇)月报的基础上,实施按月抽查制度,对抽查中发现的工程质量安全问题,要责令其整改,并对整改情况进行复核。发现施工单位整改不力的,要责令其停工整改。

6.验收。平改坡工程竣工后,由各街道(镇)会同区审管办共同组织有关单位、业主代表进行项目竣工验收,并形成会议纪要。验收合格后方可交付使用。验收中发现超出原设计方案,应责令限期整改,期限内不整改的,强制拆除。平改坡工程交付使用后,各街道(镇)及区城管与执法局要落实坡屋顶的长效管理机制。

四、实施要求

(一)统一思想,提高认识。平改坡工程是美化城市、解决现有多层住宅屋顶渗漏、隔热等问题的民心工程,各有关部门要本着对人民高度负责的精神,做好平改坡工程的具体实施工作,做到精心组织、精心协调和精心管理。

(二)组织保证,加强宣传。各街道(镇)及施工、监理等单位要本着让人民满意的使命感认真完成平改坡工程的各项任务。各街道(镇)要结合城市规划和居民小区的精神文明建设,成立平改坡现场管理小组,加强工程施工中的管理和协调,切实加大平改坡工作的宣传力度,争取居民和有关各方的理解和支持。

(三)统筹规划,优化设计。要结合城市规划和旧小区及道路整治计划,对多层住宅平改坡进行总体规划,优化设计。要解决屋面防漏、隔热问题,改善居住环境,讲求与城市景观的整体协调,保持与周边环境的和谐统一;充分考虑改造后屋顶防水、消防、抗震、防台和防雷等要求以及改造对周边建筑物的影响,以便改造后进行物业维修保养。

(四)加强监管,确保质量。要加强平改坡过程中的质量、安全管理,明确各方主体责任,努力控制和降低成本,坚持文明施工。各街道(镇)要建立定期巡检制度,各施工单位必须严格执行文明施工相关规定,施工期间要保证居民的走道畅通,做好现场安全围护、悬挂禁示牌及设置有关防护设施等工作。

采晴整理


上一篇:无下一篇:无
相关新闻 / News More
  • 点击次数: 20
    2026 - 04 - 19
    陕西汉中市农民房屋被强拆赔偿案:最高检抗诉,最高法裁定提审(案号:(2025)最高法行抗8号) 近日,由北京万典律师事务所代理的陕西省勉县房屋拆迁行政赔偿案件,历经多重法律程序后取得重大突破:最高人民检察院依法提起抗诉,最高人民法院经审查后裁定对本案提审。 1,农民房屋被强拆,不服一审赔偿判决,被省高院驳回。 本案由万典律师代理,经人民法院一审判决强拆行为违法,原告依法申请行政赔偿,但赔偿判决结果,当事人不认可,依法提出上诉后,陕西省高级人民法院判决驳回上诉,维持原判,万典律师依法帮助委托人申请再审依然没有获得支持,之后万典律师本着珍惜每一份委托,力求将每一份案件打造为经典案例的追求,向陕西省人民检察院申请抗诉监督。 2,陕西省人民检察院提检察建议,竟然被陕西省高级人民法院驳回。 本案中,委托人因不服原审行政赔偿判决,委托北京万典律师事务所依法维护自身合法权益。案件经审查后,陕西省人民检察院认为原审判决认定事实证据不足,符合抗诉条件,依法向陕西省高级人民法院提出再审检察建议;后该建议被陕西省高级人民法院驳回,经万典律师争取,陕西省人民检察院为维护公平正义,依法提请最高人民检察院进行监督。 3,最高人民检察院抗诉。 最高人民检察院经全面审查,认定原审判决存在证据明显不足、事实认定不清的问题,同意陕西省人民检察院的监督意见,依法向最高人民法院提起行政抗诉。 4,最高人民法院提审。 最高人民法院受理后组成合议庭审查,依据《中华人民共和国行政诉讼法》相关规定,作出如下裁定:1.本案由本院提审;2.再审期间,中止原判决的执行。 万典律所王卫洲律师、冯凯律师、康静律师、郭世龙律师等律所资深律师组织研讨会议,全力准备攻坚抗诉再审,本案是最高人民检察院与最高人民法院联动监督的典型范例,彰显了中国特色社会主义法治维护公民权益、捍卫公平正义的核心价值: 两高联动纠错...
  • 点击次数: 43
    2026 - 02 - 04
    北京万典律师事务所关于开展“烛火”公益法律服务的公告北京万典事务所自成立以来,受广大当事人的关爱和支持,取得了稳定的发展,时刻不忘感恩。为发挥法律人正能量,弘扬法治精神,本事务所决定回馈社会,实施2026年公益法律服务计划,对因重大复杂案件却因经济、身体等原因无力维护权益的当事人提供公益服务,不求任何经济回报只求能够为法治建设贡献点滴之力,本事务所承诺所有公益服务的主办律师必均为本事务所合伙人律师或执业十年以上的资深律师。我们将公益活动名称取名为“烛火”,希望能够为身处绝境中孤立无助的当事人带来一点希望和温暖。公益案件筛选范围:1.案件为重大复杂案件,具有法治意义。2.当事人因经济、身体或其他原因无力维护权益。3.系确实存在冤情的刑事案件,具有正义诉求。北京万典律师事务所二零二六年一月一日
  • 点击次数: 74
    2025 - 11 - 12
    疑难复杂补偿案件,律师火力全开,连续九次胜诉,当事人诉求获得圆满解决 轻信开发商,自行拆除房屋,补偿无法兑现 案件历时十四年,因当事人轻信开发商关于补偿安置的许诺,在2003年土地储备阶段,自行拆除部分房屋(拆迁办认为已经全部拆除),而开发商法人因车祸去世,导致项目由新的开发商接手,2008年项目经重新申报获得土地审批,改为政府征收,因原开发商已经不参与项目,当事人补偿安置无法解决。 政府征收,直接注销土地证,不予补偿 当事人集体土地使用证被县政府和国土局直接注销,当事人为维护权益,阻止开发商施工,多名家人被行政拘留,无奈的当事人只好选择法律程序维护权益。当事人首先委托当地的律师维护权益,请求撤销县政府、国土局注销集体建设用地使用证的行政行为,然而行政复议、行政诉讼一审全部败诉,在维权失利陷入绝望之际,委托人听说附近一户农民委托万典律师事务所王卫洲律师和冯凯律师代理拆迁纠纷获得成功解决,于是通过打听,找到了万典律师事务所。 绝地反击,连续九次打赢民告官 2012年,当事人聘请万典律师事务所王卫洲、冯凯律师维护权益,成果打赢土地登记诉讼,之后又因解决补偿争议,引发了一次征地不作为诉讼、两次不予补偿决定诉讼、两次补被告共计败诉7次,加上二审,总败诉的次数为9次,2025年9月,第二次补偿决定被撤销,经组织调解,本案当事人的补偿安置诉求才以协调的方式获得实际解决,案件时间跨度长、案件历经的各种类型诉讼多,是一场比较全面复杂的征地补偿案件。 成功解决诉求后,委托人赠送锦旗,高度赞扬律师,王律师对于案件结果颇有感慨,虽然案件取得圆满结果,但是一路走来委托人太难了,十几年,坚持下来就很难,更何况一场一场官司,需要全部胜诉,原告就像走钢丝一样,小心翼翼,我门一次也...
  • 点击次数: 352
    2025 - 04 - 01
    2025年4月1日,万典律师事务所收到(2024)最高法行再255号《中华人民共和国最高人民法院行政判决书》,本案系针对本事所代理陈xx诉福清市人民政府,福清市玉屏街道办事处的征地拆迁案件,最高法院改判:一、撤销福建省高级人民法院(2019)闽行终790行政裁定,二、维持福建省莆田市中级人民法院(2019)闽03行初90号行政判决(莆田中院判决结果为确认福清市人民政府,福清市玉屏街道办事处的行政行为违法)。裁判要旨:1,虽然当事人不在征收红线之内,但政府会议纪要体现需要对当事人实施征地拆迁的内容、其他户《房屋征收补偿安置协议》中体现了市县政府委托街道实施征收的内容,足以证明市县政府违规将案涉房屋纳入征收范围,拆除行为系市县政府和街道办在实施征收过程中将当事人房屋强制拆除;2、市县政府和街道办事处不具有征地拆迁强制执行权限,违反先安置后搬迁原则强制拆除,其行为违法。最高法行再255号《中华人民共和国最高人民法院行政判决书》全文:中华人民共和国最高人民法院行 政 判 决 书 (2024)最高法行再255号抗诉机关:中华人民共和国最高人民检察院。申诉人(一 审原告、二审被上诉人):陈xx,男,19xx年 x月x日出生,汉族,住福建省福清市玉屏街道xx村xx路xx 号。委托诉讼代理人:王卫洲,北京万典律师事务所律师。委托诉讼代理人:陈海峰,北京万典律师事务所律师。被申诉人(一 审被告、二审上诉人):福建省福清市人民政 府。住所地:福建省福清市一拂路114号。法定代表人:樊xx,市长。委托诉讼代理人:钟xx,福建xx律师事务所律师。委托诉讼代理人:陈xx,福建xx律师事务所律师。被申诉人(一 审被告、二审上诉人):福建省福清市人民政 府玉屏街道办事处。住所地:福建省福清市江滨路33号。法定代表人:王xx,主任。委托诉讼代理人:薛xx,福建xx律师事务所律师。委托诉讼代理人:...
  • 点击次数: 4269
    2021 - 03 - 10
    2016年7月某市大地编织厂(化名)的岳先生(化名)愁容满面,因为的他的企业被当地政府决定征收,但是征收部门对该征收项目的补偿方案制定的很苛刻,对征收范围内的企业非常不利,再加上岳先生的建厂规划建设手续不是太全,征收部门给岳先生的房屋征收补偿极为不利,岳先生的期望值在4-5千万,可是征收部门给予岳先生的补偿只有1000多万,岳先生实在是不愿意被征收。聘请律师维权,连连失利为了维护权益,岳先生决定聘请律师打官司维护期权益,经过多次咨询岳先生找到了北京某律师事务所,经过和该律所的详细沟通,岳先生和该律师事务所签订了委托代理协议,并支付了律师费,这下把期望全部放在律师身上,希望通过律师的帮助能维护合法权益。可是经过一段时间的诉讼,岳先生的心又提到了嗓子眼,案件进展极不顺利,提起的诉讼基本上都败诉了,眼看着最重要的诉讼——房屋征收决定案件就要开庭了,岳先生异常的不安,因为这个案件再败诉就彻底完了。换律师,万典律师介入经过和家人充分商议,岳先生决定换律师,这一次岳先生不再像上次请律师那样草率,他经过网络、打听——5318,从媒体上看到了最高人民法院十大征地拆迁典型案例,其中一则孔庆丰诉泗水县政府撤销房屋征收决定案件使他非常激动,因为这个案件人民法院以政府征收补偿不到位而判决撤销征收决定,首次认定征收补偿应当按照新建商品房的标准进行补偿,岳先生经过查询获悉本案的承办律师是北京万典律师事务所律师王卫洲和冯凯,故岳先生拨通了万典律师事务所的电话,万典律师事务所冯凯律师为岳先生进行了法律咨询,冯律师详细分析本案的形势并讲解了办案思路,岳先生听后非常认可,决定与万典律师事务所进一步进行接触,协商委托事宜。2017年9月,岳先生在温州市见到了正在当地出差办案的王卫洲律师,王律师进一步分析了本案存在的问题和突破口,岳先生听了之后觉得非常有道理,当日决定委托北京万典律师事务所办理此案,并与原律师事务...
  • 点击次数: 884
    2019 - 12 - 17
    贺喜!北京万典律师事务所荣获2019(第五届)“华尊奖”全国十佳优秀律师事务所奖项 前言全国人大会议中心2019年11月23日,由中国商界杂志社、中国商报社、中国信息界杂志社、中国流通行业管理政研会信用管理专委会、中国管理科学研究院商业模式研究所等媒体机构联合主办,以“让中国品牌赢得世界尊敬”为主题的“第五届「华尊奖」影响力中国总评榜盛典暨2019中国品牌影响力高峰会”在北京全国人大会议中心隆重召开。   第十届全国政协副主席李蒙、第十一届全国人大常委、财经委副主任,九三学社第十二届中央委员会副主席贺铿;解放军军事科学院原政治部主任、正军职少将张东辉;全国工商联原专职副主席、党组成员庄聪生;国务院国资委原国有企业监事会主席解思忠;中国商报社副社长陈高宏;中国政策网总编辑,著名品牌战略专家,中国小康建设研究会高级顾问张华夏;中国商报社副总编、中国商界杂志社社长陈念;国家信用经济应用研究中心原副主任、中央党校客座教授,《治国理政-学习贯彻党的十九大精神》丛书编委会专职编委肖连生;中国商界杂志社常务副社长孙崇铭;中国流通行业管理政研会副秘书长陈瑞龙;中国通信工业协会区块链专委会执行秘书长窦俊;中国商界顾问专家委员会主任专家委员、金融风控专家,发改委中国中小企业协会金融风险管理高级专家顾问,平安集团特殊资产智库顾问董秀生;中国管理科学研究院企业研究所所长王辉;中国合作贸易企业协会职业教育分会会长,中国智慧工程研究会创新人才工作委员会秘书长孙凯;产业投资与产业整合顶层设计专家,北清联投产业资本北清联投智库董事长马力;《质造》栏目组执行制片人万俊帅等相关领导、专家、学者、商协会负责人、媒体记者以及企业家代表近300人出席了会议。大会由著名财经主播、双语主持、中国商界专栏作家龙煦霏博士和中国商界企业家俱乐部首席主持人朱柯锦主持。   &#...
  • 点击次数: 90842
    2019 - 02 - 17
    cctv知名主持人董倩专访,揭秘拆迁律师的幕后故事《对话.中国品牌》 cctv知名主持人董倩专访万典律师事务所近日,cctv知名主持人、记者董倩在cctv《对话.中国品牌》栏目演播室对北京万典律师事务所进行了专访,万典律师主任律师王卫洲、副主任律师刘磊代表本事务所接受董倩老师的采访,王卫洲、刘磊律师向董倩老师讲述了万典律师的品牌形成之路、拆迁律师的幕后故事。董倩素有毒舌女皇之称,善于抛开现象揭示真相、其提问以犀利、敏感著称,她的采访曾让任正菲难以招架、让董明珠难以回答,甚至有人在采访过程因问题太过于“刁钻”与董倩吵架,在网上声讨董倩,董倩的采访更像是一种审问或者质问,但也正是因为其坚持真实的风格而深受广大观众喜欢,因为她将真相还原给了管众,这正是一位新闻记者最可贵的品质!根据董倩老师的提问,王卫洲、李磊律师万典律师事务所创立的初衷、发展经历、职业梦想、工作感悟的真实故事向董倩老师进行了介绍,以下为采访全过程:董倩:今天我们演播室请到的是两位律师,他们都是专业打拆迁官司的,有一系列的数字和他们是有关系的,他们所代理的业务全部是房屋土地征收类的案件,他们平均每年代理的案件达到500件以上,他们的业务足迹遍布全国三十二个省自治区直辖市,他们代理的业务不仅是一个一个的官司,如果说把他们放在整个中国的社会法制化这样一个进程来看的话,他们所打的官司甚至推动了整个社会和法治往前的前行,我们先来认识他们来自北京万典律师事务所的主任律师王卫洲还有副主任律师刘磊,欢迎你们两位。王卫洲、刘磊:您好。董倩:你们两位的律师事务所是专门打拆迁官司的?从什么时候就开始干这个了?王卫洲:这个是从2007开始的。董倩:07年你是独立的律师还是在哪个律所做?还是什么情况?王卫洲:啊,那时我是在其他律所做,也是在一个专门做拆迁的律师事务所。董倩:您(刘磊)呢?刘磊:我最早是学中文专业的,但是我心中一直有一个律师...
  • 点击次数: 11
    2026 - 04 - 19
    2025年全国执业律师逾80万,但2025年最高人民检察院全年抗诉的行政案件仅有23件,万典律所独占2件。在行政诉讼领域,能够进入最高人民法院、最高人民检察院、国务院层面的案件,堪称“凤毛麟角”。这些案件,每一件都要突破地方权力与司法惯性交织的现实困境,还要面对检察机关、最高审判机关极其严格的立案和审查标准——可以说,任何一家律所哪怕一年能拿下其中一件,已属不易。令人瞩目的是,北京万典律师事务所以20余人的团队,仅一年内就斩获4起极具分量的国家级案件——涵盖最高法再审、最高检抗诉、国务院裁决的案件。万典律所的经典案例密度极高,在最高法、最高检、国务院层面的案件数量上,显著超越众多百人级征地拆迁大所,充分彰显了万典律师卓越的业务攻坚能力。案例一:浙江省温州市xx厂诉龙湾区人民政府征收补偿决定案案号:(2025)最高法行申6219号基本案情2020年,浙江某钢管厂厂区被纳入中国·眼谷项目征收范围。这本是城市发展与企业转型的契机,却因征收过程中的诸多不公,变成了企业的维权噩梦:大量遗留无证房被按照违建对待,补货标准极低,尽管区政府口头表达了协商意愿,但对企业提出的合理补偿诉求始终回避,既不回应程序违法问题,也不调整补偿标准,双方陷入长期对峙。2022年,该区政府作出征收补偿决定,要求企业限期搬迁,否则将依法强制执行,彻底击碎了企业的最后期待。迫于无奈,企业提起行政诉讼,却接连遭遇温州中院一审驳回、浙江高院二审维持的结果。两审全败的生效判决,像一道无法逾越的高墙——企业不仅要面对生产线停滞、订单流失的经营危机,数十年积累的设备、技术、客户资源面临清零,数百名员工的生计也悬于一线,若无法在最高法再审阶段翻盘,毕生经营心血将付诸东流。面对“民告官”的天然弱势与生效裁判的既判力,案件的挑战性已然拉满,维权之路仿佛走到了尽头。就在企业近乎绝望之际,面对两审败诉的既定结果,代理律师...
  • 点击次数: 11
    2026 - 04 - 19
    近日,北京万典律师事务所王卫洲、冯凯律师承办的国复(2025)5715号案件,在国务院裁决阶段圆满协调解决,当事人撤回裁决申请,维权难题终获破解。 该案系某村近400亩集体土地征收遗留纠纷,因征地程序违法、补偿不合理,村民与当地政府长期争议,村民委托万典律师维权,省级行政复议败诉后,万典律师继续申请国务院裁决。 万典律师团队深入核查,精准锁定征地违法点,协助村民向国务院申请最终裁决,并全程指导村民与当地政府协商,提供法律支持和谈判技巧指导,助力村民明确诉求、依法沟通。 最终,在国务院裁决推进中,当地政府主动找农民进行协商,达成调解协议,合理补偿诉求得到解决,案件圆满结案。这一成果,彰显了万典律所“小精尖”优势与专业化实力,作为全国品牌征地拆迁律所,万典深耕征地拆迁行政纠纷领域,以专业指导助力当事人高效维权,再一次写实战证明专业实力。
  • 点击次数: 98820
    2026 - 04 - 19
    万典律师申请审查《山东省土地征收管理办法》合法性,被司法部采纳,入选司法部8件法规规章备案审查工作案例。2022年8月初,北京万典律师事务所指派陈朝阳律师团队办理山东省邹平市的一起高速道路征收案件,先是针对征地公告、征地批复等提起行政诉讼,接着对未依法签订征地补偿协议等提起行政复议,当地征收机关始终没有落实征地补偿费的足额支付和落实符合条件的失地农民社会保障明显违法不作为,在2023年12月在网站上搜索到:山东省政府制定的《山东省土地征收管理办法》(山东省人民政府令第355号)即将于2024年2月1日起施行。万典律师发现:山东省政府制定的《土地征收管理办法》第二十八条等存在明显与自然资源部、最高人民法院等上位法规定相违背相冲突的地方,于是根据法规、规章备案规定第一时间向司法部提出了法规规章备案审查的请求。司法部收到上述申请材料后,及时进行了严格审查发现:第二十八条确实存在错误:在被征地农民不同意安置的情况下,安置补助费不应扣除20%,明显属于违反上位法的规定,应予以废除和改正。司法部电话回复:司法部于2024年8月21日通知万典律师,已经受理申请,已经通知山东省政府进行修改。后续改正情况,司法部告知将继续跟踪其备案审查及改正情况。以下为司法部原文司法部发布8件法规规章备案审查工作案例在《法规规章备案审查条例》公布一周年之际,司法部发布8件法规规章备案审查工作案例,旨在为各地区、各部门立法和备案审查工作提供参考借鉴,推动提高立法和备案审查工作能力质量,健全完善中国特色社会主义法律体系,为高质量发展提供坚实法治保障。备案审查是维护国家法治统一的重要制度。党中央、国务院高度重视备案审查工作。近年来,司法部贯彻落实党中央、国务院决策部署,认真履行国务院备案审查工作机构职责,扎实开展对地方性法规、地方政府规章和部门规章的备案审查,切实发挥备案审查的监督功能、纠错作用,推动解决了一批下...
分享到:
X
2

MSN设置

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

2

MSN设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

4

阿里旺旺设置

等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

免费电话
1

QQ联系

3

SKYPE 设置

4

阿里旺旺设置

2

MSN设置

6

二维码管理

5

律师热线

  • 010-86393036
  • 400-150-9288
等待加载动态数据...

等待加载动态数据...

展开